工程款未约定违约金判决书(工程合同未约定违约金)

装修超期合同未写明违约金怎么处理

如果装修合同中没有明确约定违约金的数额或者违约金的约定不够明确，一旦一方违约，另一方就需要采取法律手段来解决争议。在这种情况下，您可以通过以下几种方式来解决问题：

1. 协商解决：您可以与装修公司协商解决，双方可以协商达成一致的解决方案，如赔偿损失等。

2. 起诉法院：如果协商无法解决问题，您可以向法院提起诉讼，要求装修公司承担违约责任并赔偿损失。在这种情况下，法院将根据双方约定的内容以及相关法律规定来判断装修公司是否违约，如违约，法院将判决装修公司承担相应的违约责任和赔偿损失。

3. 申请仲裁：如果双方签订的合同中有仲裁条款，您可以向仲裁机构申请仲裁。仲裁机构将根据双方约定的内容以及相关法律规定来判断装修公司是否违约，如违约，仲裁机构将做出裁决并要求装修公司承担相应的违约责任和赔偿损失。

装修逾期违约赔偿标准是什么？

1、装修逾期违约赔偿标准是，每延期一天按照工程款总额的0.5%支付违约金，装修工程的进度没有按照预期进行的，可以要求支付相应的违约金，一般按照超出十日结付工程款。

综上所述，如果装修合同中没有明确约定违约金的数额或者违约金的约定不够明确，您可以通过协商、起诉法院或申请仲裁的方式来解决争议。建议在签订合同前，双方应该充分了解合同内容，特别是约定的违约条款，以避免类似的问题。

【法律依据】：

《中华人民共和国民法典》

第五百八十五条

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

第五百八十五条

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

判决支付违约金的判决书

法律分析：首先写原告和被告的法定代表人、委托代理人、然后写明就这一案件的审判的过程并说明最后审判结果，如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状。最后写明审判长、审判员、代理审判员的名字。

法律依据：《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百七十八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

第五百七十九条 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

装修合同没有约定逾期期违约金能否获得赔偿？

一、装修合同没有约定逾期期 违约金 能否获得赔偿？ 只要是违约就要承担 违约责任 ，可以获得赔偿。 《 民法典 》（自2021年1月1日起施行） 第五百七十七条6868当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第五百八十五条6868当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行 债务 。 二、装修合同之材料 在合同中关于材料应进行详细的约定，如可约定由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。 承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。 三、装修合同之工期 在合同中，应对工期进行明确的约定，承包方应按期完成工程。如果因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期应当顺延。但如因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。 四、装修合同之质量 装修合同中，作为承包方，应注意对承包事项的基本信息进行准确、详细约定，应严格按照设计图纸和质量标准施工。 1、对于产品质量标准应进行明确约定，按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，以避免产品质量标准方面发生争议。 2、承包方应严格按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，按照发包方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程，确保质量。 五、装修合同之检验 为保障发包方的合理利益，应在合同中明确约定，对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。 装修合同应约定，工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。 六、装修合同之保修期 为了保障发包方的利益，双方应在合同中明确约定保修期，保修期在验收合格后起算，双方可在验收合格后填写工程保修单。 七、装修合同之价款 为了避免风险，应特别注意在装修合同中对价款支付时间、方式、违约责任等进行明确约定。 1、明确约定款项的支付方式，如以现金、 汇票 或是 支票 ，分期支付制。 2、明确约定款项支付时间，开工前发包方支付相当于总价款20%的 工程款 ;完成50%的工程量后，支付相当于总价款30%的工程款;竣工验收后，支付总价款50%的工程款。 因此，订立合同时，建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、 管辖 地等约定清楚，以降低 合同履行 风险和 保证合同 顺利履行，并尽可能保障自身的合法、合理利益。 综上所诉，关于 装修合同没有约定逾期期违约金 能否获得赔偿这个问题上，只 要约 定了完工时间，逾期就可以要求对方赔偿相对应的损失费用。

建筑工程逾期完工违约金为千分之几

工程逾期违约金一般按照工程总额的千分之五按天计算。国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款，每延期一天，按照工程款总额的0.5%支付违约金。

国家没有硬性规定违约金的最高限额，主要由甲乙双方及有关单位部门在商谈合同时确定，形成文字写入合同。违约金在合同中笔者认为是一重要条款，但是工程逾期如何确定，如果没有细则和后续工作的跟上，到时难以实行。比如下雨天，无法施工，此乃属不可抗拒的因素，不得计入逾期范围。

如果建筑工程合同中无约定逾期竣工的违约金，因为承包人的原因造成逾期竣工，那么可以按照以下方法来解决：

1、可以与承包人协商解决，包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。

2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。

扩展资料：

《合同法》第114条第2款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少。”

工程建设违约的情况：

1、超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。

2、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

3、工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。

4、未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。

5、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。

参考资料来源：人民网—不具备条件就交房 一审判决开发商支付4万逾期交房违约