工程请款函(工程请款函怎么写)

在线问法 时间: 2024.01.18
355

请款报告格式

工c程请款应根据合同约定进行,假如尚未达到合同约定的进度要求,恐怕请也w是白请。正常的工x程请款报告格式如下j:请款报告 ×××公1司(要与k合同中4对应的单位名称相一n致):由我公1司承担的×××工o程(要与y合同的工b程名称相对应),已p于s××××年××月6××日0×××(抄写合同约定的形象进度条款)。现特申请贵公5司按合同约定支o付相应的工b程款项。 ×××公3司(同样要与v合同中0的单位名称相一j致)()盖章: ×××年××月7××日8倇RanHuoXing}

工程质保金请款函怎么写

需要合同名称和签订日期,合同金额,发票,时间,责任,双方签字等。

法律依据:

《中华人民共和国民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

年底请款函怎么写

致:\x0d\x0a\x0d\x0a兹有贵公司与我公司签定的《 》合同,根据合同 规定,我公司已完成 。贵公司前期累计已支付工程款¥ 元,现申请支付合同总价¥ 元的 %,即¥ 元(大写: ),特此申请。\x0d\x0a 经办人: 联系电话:\x0d\x0a我单位收款银行帐户资料如下:\x0d\x0a收款单位名称:\x0d\x0a收款行号:\x0d\x0a收款帐号:\x0d\x0a若以上资料有误,则由此产生的一切经济纠纷和责任由我公司承担。

请款函怎么写?

致:\x0d\x0a\x0d\x0a兹有贵公司与我公司签定的《 》合同,根据合同 规定,我公司已完成 。贵公司前期累计已支付工程款¥ 元,现申请支付合同总价¥ 元的 %,即¥ 元(大写: ),特此申请。\x0d\x0a 经办人: 联系电话:\x0d\x0a我单位收款银行帐户资料如下:\x0d\x0a收款单位名称:\x0d\x0a收款行号:\x0d\x0a收款帐号:\x0d\x0a若以上资料有误,则由此产生的一切经济纠纷和责任由我公司承担。

请款函怎么写?

致:\x0d\x0a\x0d\x0a兹有贵公司与我公司签定的《 》合同,根据合同 规定,我公司已完成 。贵公司前期累计已支付工程款¥ 元,现申请支付合同总价¥ 元的 %,即¥ 元(大写: ),特此申请。\x0d\x0a 经办人: 联系电话:\x0d\x0a我单位收款银行帐户资料如下:\x0d\x0a收款单位名称:\x0d\x0a收款行号:\x0d\x0a收款帐号:\x0d\x0a若以上资料有误,则由此产生的一切经济纠纷和责任由我公司承担。

工程联系单怎么写比较好?

施工单位函件书写技巧:函件风险、分类与经验分享-工保网

一、函件不当引发的风险

1、承包商因未书面告知业主设计存在缺陷而承担质量责任事故损失赔偿。

在某承包商与业主的施工合同中约定,承包商有义务对业主提供的设计图纸进行审查,如设计图纸存在错误而承包商未向业主书面指出的,从而造成的损失由承包商承担。

施工合同签订后,承包商依约对图纸审核,发现设计图纸中上水管道的链接方式存在问题,设计的链接方式不符合设计规范要求,存在质量隐患,承包商遂向业主和监理口头表示对设计的异议和担忧,但是业主考虑到工期紧张,对承包商提出的问题未予理会。

工程竣工交付后,果然因该设计隐患造成建筑物在质保期内发生漏水事故,业主依据施工合同向承包商提出索赔。承包商因未能提供证据证明其已经向业主提出设计缺陷而被迫承担了赔偿责任。

2、承包商在催款函件中没有提及工期延长导致项目工期延长责任风险。

根据《合同法》、《民法》等法律规定,业主未能按照合同约定时间或要求向承包商交付场地、资金、材料、设备、技术资料等,承包商有权工期延长。但是在司法实践中,单纯的欠付工程进度款未必必然导致工期延长,而是既存在业主欠付工程款的事实,又存在承包商因业主欠款告知业主工期延长的行为,两者结合才能工期延长。

在某承包商施工的项目中,业主采用故意降低已完产值审核金额的方式减少进度款支出,尽管承包商在很多函件、会议中以各种方式向业主主张产值确认不足的问题,但是近四年的工期,承包商从未在函件中将产值确认不足与工期延长联系起来,从而导致工期延长的责任风险。

3、在函件拟定中丧失原则立场给承包商造成非常不良的后果

施工中因业主资金不足,无法按照施工合同约定的付款比例向承包商支付进度款,业主在面对承包商的请款函件时,要求承包商更改函件内容,把原来承包商按照实际进度请款的函件内容改为按照业主能够支付的进度款金额反推承包商的请款内容。

承包商一些负责人为了维系与业主的关系,便按照业主的要求照单全收,造成的结果是承包商垫付的工程款越来越多,引发整个公司的资金紧张,无法向业主要钱便克扣劳务费用、分包商费用,进而引发大规模项目农民工闹事、停工,不仅给公司造成灾难性后果而且到最终业主还要追究承包商的工期责任。

4、因资料丢失导致权利无法维护

施工项目无论最终结算还是诉讼结算,其请求金额完全依靠证据资料,但是丢失资料的情况在施工企业中非常普遍,尤其是经济效益差、结算时间长的公司或项目,丢失资料更是家常便饭,资料齐全倒是新鲜事。有的是个别资料找不到,有的是成盒的资料找不到,有的是所有资料全找不到;有的是被自己搞丢了,有的是交给业主后被业主、审计搞丢了。

二、拟发函件的简单分类

函件与协议的区别

向对方表述某个事实或表达某个观点的,都可以称之为函件。如工作联系函、通知、回函、签证单、索赔函等等。函件的特点是单方面的意见,协议或者合同是多方当事人就某些问题达成一致。函件可以构成协议,如我方向对方提出某个建议或申请,对方回函表示同意;如果我方向对方提出某个建议或申请,对方回函给予新的金额,则我方享有选择权,即选择同意对方的意见或不同意对方意见。

经常书写函件分类

我们经常书写的函件主要有两种作用:

1

一是信息传递作用,相对方阅读我们函件能够对我们的行为表示理解,对我们的主张表示认可,即函件的作用在于说服对方。

2

二是起到证据作用,因为建设工程施工合同会约定有大量的逾期失权条款和告知、提醒义务的条款,如索赔的逾期失权、甲供材交付的告知义务、设计缺陷的告知义务、业主指令无法执行的告知义务等等,这些函件的发送目的并非要说服对方,而是证明承包商已经履行了合同中的某些义务或手续要求,以保留将来和业主进一步讨论是非的权利

三、函件书写的经验分享

函件起草者在书写函件之前首先要搞清楚函件目的是什么,是起到证据作用还是信息传递作用?证据作用与信息传递两者之间最本质的区别是证据作用的函件是暂时不解决矛盾、不引起冲突,即矛盾后移;而信息传递作用的函件不是矛盾后移而是在当下就要有谁是谁非的结论。对于不同函件如何书写呢?

1、起到证据作用的函件。

函件中应写明发函人主张过的内容,其他方面则是点到即可。

例如,施工合同约定因业主原因发生停窝工的,承包商应当在14天内向业主提出工期索赔和费用索赔,逾期未提出的视为事件对工期和价款没有影响。

当真的发生停窝工事件时,承包方会很纠结,如果不发索赔函,按照合同便失去了索赔权利,失去索赔权的结果并非单纯失去索赔权,还包括如果不能在合同约定工期内完成施工需要向业主承担工期违约责任。如果发函了,则有可能恶化项目经理与业主代表的关系,特别是有的项目工期非常紧张,如果业主收到承包方工期延长的报告则有可能非常恼火。

那么这种函件在书写时,应当点到即可。

1

首先,函件的题目应避免“索赔”等刺激对方的字词,而是改为“请示”、“请求”、“汇报”等相对谦恭的字眼;

2

其次,函中仅写明因为某事对工期造成什么影响且增加成本等等即可,而不是强调因为某事项目合同工期必须延长多少天、业主必须赔偿多少钱等。

3

最后,有时候为了降低业主恶感,上述类似的工期延长、损失赔偿的函件,都没有必要单独成为一个函件,完全可以和其他内容合并成一个函件,在阐述其他内容的函件中顺便提及索赔事宜。

2、信息传递作用的函件。

信息传递分为一般信息传递和重大信息传递。一般信息传递,主要是一些正常的工作交流。重要信息传递,其实是通过说理让对方接受己方观点,之所以他要说服对方是因为双方争议很大,之所以要必须说服对方是因为如果对方不接受我方观点则我方损失会很大。所以,说服对方是一个很大的策划,而往来函件与商务谈判共同构成商业交易的磋商环节。因此,在函件发出之前首先应进行策划先做什么后做什么,也就是打组合拳而不是走一步看一步。在策划过程中一般要考虑以下几点:

1

我方目标是什么?

2

对方对我方目标的接受度?

3

达到目标的理论依据是什么?

4

如果对方不接受目标我方的后续手段是什么?

5

如果我们实施了后续手段对方的反制措施是什么?

6

我们如何来化解对方的反制措施?

用一个简单案例做具体说明。例如某项目合同价格低,由于施工过程中材料价格上涨、工期延长等,导致亏损五千万元,承包商希望业主承担五千万元损失。如此高金额的索赔业主一般都不会同意,所以承包商只是单纯地向业主阐述请求业主合同外支付五千万元是没有作用的。所以必须先进行策划后具体开展。具体为:

1

我们的目标是业主合同外增加结算五千万元。虽然目标是五千万元,但是不可能向业主说因为承包商报价低所以业主补偿五千万元。而是依据合同、依据事实归纳出一个“体面”的理由请求业主支付五千万元。如停窝工补偿、改变合同约定的调差条款增加承包商价款、以签证或认价的方式增加价款五千万元。当然,从将来“谈价还价”的角度考虑,诉求金额必须高于五千万元。

2

当承包商提出主张后,业主项目公司肯定不认同承包商索赔。因为项目公司根本没有权利确认如此高的索赔金额,而且一旦认同了承包商索赔,就意味着业主需要增加投资,业主项目公司管理人员可能要承担管理责任,再加上承包商的大部分诉求本身也缺乏合同依据和事实依据,造成承包商的上述索赔诉求很难得到业主的认可。

3

找到承包商诉求的理论依据。承包商只有找到支撑诉求的依据才能占领谈判的道德制高点。例如,因业主原因工期延长造成降效、因业主原因工期延后价格上涨、实际施工与工程量清单项目特征不符应当重新批价等等。

4

如果业主不接受承包商的索赔要求,承包商还有什么后续手段?业主不接受承包商的索赔诉求无外乎两点原因,要么承包商的索赔理由不充分,要么承包商缺少对业主的制约手段,孙律师认为后者居于更重要的地位。因此索赔策划必须考虑后续手段。承包商能够考虑的后续措施主要是停工、解约。如果停工要考虑全面停工或局部停工,停自施部分还是停非自施部分;如果解约要考虑未施工部分的盈亏。但是不管停工还是解约,承包商均应当符合合同约定和法律规定,禁止违法停工、违法解约。

5

当承包商向业主提出停工解约,业主的反制措施一般包括五点:一是停止支付工程款;二是向承包商发律师函;三是向承包商上级单位投诉;四是运作地方政府以维稳的名义对承包商施压;五是威胁没收银行保函。承包商需要提前对业主的反制措施进行预判,并做好准备工作。

6

如何避免我们的违约责任,主要是工期责任;提前与领导进行沟通汇报,促使领导理解项目做法。

只有策划工作做得好,函件才能写得好。没有策划的函件就如同无头苍蝇,是不可能得到预定效果的。

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

工程装修欠款起诉书范本(工程欠款起诉书怎么写范本)

中华人民共和国民事诉讼法的任务,是保护当事人行使诉讼权利,保证人民法院查明事实,分清是非,正确适用法律,及时审理民事案件,确认民事权利义务关系,制裁民事违法行为,保护当事人的合法权益,教育公民自觉遵守法律,维护社会秩序、经济秩序, ...
综合知识
586热度

工程老板欠运输款不给怎么办

受理后,法院5日内将起诉状副本送达对方当事人,对方当事人15日内进行答辩,通知当事人进行证据交换,可根据当事人申请,做出财产保全裁定,并立即开始执行3、排期开庭提前3日通知当事人开庭时间、地点、承办人,第八百三十六条 托运人或者收货人不 ...
综合知识
112热度

工程老板欠钱不给怎么办(工程老板欠钱不给怎么办,没有签合同)

工程老板欠钱不给怎么办法律分析:用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以协商解决,法律依据:《劳动法》第七十七条 用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以协商解 ...
综合知识
511热度

工程结算资料说明怎么写模板(工程结算情况说明怎么写)

1封面,2目录,3编制说明.4结算书,5附件:附件一般由以下内容组成:(1)合同,(2)商业标准,(3)竣工图,(4)施工图,(5)工程联系单和设计变更单,(6)招标文件,(7)中标通知书,(8)开工报告,(9)竣工报告,(10)工程验收证书.第 ...
综合知识
572热度

工程老板欠钱怎么起诉公司(工程老板欠钱不给怎么办)

工程老板欠钱不给怎么办法律分析:用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以协商解决,法律依据:《劳动法》第七十七条 用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以协商解 ...
综合知识
553热度

工程结算欠条盖项目部章(工程结算欠条怎么写)

工程结算盖项目部章有效吗看具体情况定:一、如果施工单位对项目部授权,项目部代表施工单位全权履行合同,且没有对确认结算书有其他相反的约定,以上内容参考:百度百科-工程结算书单位工程资料能否盖项目部章子单位工程资料原则上都必须盖公司级的 ...
综合知识
457热度

工程尾款请款函怎么写模板

综合知识
836热度

工程结算清单明细表(工程结算清单明细表怎么写)

业主需要计算基本装修的工程总量,包括建筑面积,信息和数量,填写年报审计工程施工明细表时,应注意把握时间,及时准确地记录工程信息,以便对工程进行管理和审计,7、最后,必须在房屋装修预算表中添加一个项目:最终最终价格不能超过总预算的5%, ...
综合知识
63热度

工程老板欠钱不给会怎么样(工程老板欠钱不给怎么办)

能协商解决最好,如果协商不合理,就向当地的政府有关部门投诉举报告发(劳动监察大队、劳动争议仲裁委员会、人力资源社会保障局、劳动局里的劳动仲裁科、工商管理局、建设局、法院、检察院、监察部、12345投诉热线电话、12348法律援助热线电话,都 ...
综合知识
733热度

工程联系单怎么写(工程联系单怎么写模板)

集电线路改线工程量联系单怎么写步骤如下:1、工程信息:包括工程名称、工程编号、批准部门或承办者、工程类型、工程起止时间,工程联系单是用于联系工程技术手段处理,工程质量问题处理,设计变更等的函件,一般多见于施工单位出具联系单给建设单位 ...
综合知识
671热度

工程老赖欠账怎么办(工程欠账不给怎么办)

债权人虽然有权力追回自己的借款,但是不能私自采取强制的手段,必须经过法院的允许,在法律许可的情况下,可以扣押债务人的财产,按照合同来履行相应的义务,不能做违法的行为,下列两种情况下是允许债权人扣押财产的:1、按合同约定一方占有对方的财产,对 ...
综合知识
270热度

工程结算说明怎么写(工程结算说明怎么写范文)

甲方:乙方:经甲乙双方友好协商并共同努力,于年月日完成该项工程的结算工作,双方同意就本工程结算事宜达成协议如下:1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定,并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中 ...
综合知识
301热度

工程结算请示报告写作要求(工程结算请示报告怎么写)

工程结算报告书范文结算申请书(工程类)致:xxx市xxx房地产有限公司xxx项目部我司与贵司签定的合同《施工合同》,合同工程已于xxxx年xx月xx日竣工并通过贵司验收,具备结算条件,现申请就该合同工程内容给予结算,请示事项要写的具体、明确、条项清楚 ...
综合知识
133热度